关于服务合同的建设工程造价服务合同书下载，建设工程造价服务合同书怎么写，建设工程造价服务合同书由谁签发，建设工程造价合同范本，建筑工程造价合同，工程造价服务合同范本等问题，希望下文能帮到您

建设工程造价服务合同书

发包方(甲方)：__________

承包方(乙方)：__________

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定，结合本工程具体情况，双方可达成如下协议。

第一条：工程概况

工程名称：____________。

工程地点：____________。

承包范围：报价书及效果图、施工图显示的工作内容

承包的方式：包工包料

工期：本工程自_______年______月______日开工，于_______年______月______日竣工。

工程质量：达到国家及地方质量评估合格标准。

合同价款(人民币大写)：____________。

第二条：甲方工作

开工前叁天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并承担设计图纸的相关费用，向乙方进行现场交底。

指派徐曼为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变 更、登

第三条：乙方工作

参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

指派张耀刚为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程品进行保护。

第四条：关于工期的约定

因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气

第五条：关于工程质量及验收的约定

本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73―91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300―88)和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》(YJG33―97)等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知七日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条：关于工程价款及结算的约定

双方商定本合同价款采用固定价格。(报价单以外零

工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在15天内，结清尾款。

第七条：关于材料供应的约定

凡由乙方采够的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条：有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

由于一方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。

第九条：奖励和违约责任

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按合同的约定拨付款，每____________。

由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元违约金。

未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。

因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条：争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。

当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，由工程所在地人民法院解决。

第十一条 其他约定

报价书内容包括二楼室内、走廊装修、一层办事大厅装修、楼梯间装修及装修部分照明、开关、插座等项目。

报价书中约定的材料必须有国家环保认证书，进场后须经甲方验收后使用，否则该批材料不合格处理。 一切安全责任事故费用均由乙方负责。

保修期为一年。

水电费按决算价的%扣除。

对居民的财产造成损坏者，乙方承担赔偿责任。 报价单作为合同____同本合同具有同等法律效力。 第十二条 附则

本合同正本两份，双方各执一份。

本合同履行完成后自动终止。

1、 施工图纸说明

2、 工程项目一览表

3、 工程预算书

甲方(盖章)：____________ 乙方(盖章)：____________

法定代表人(签字)：____________ 法定代表人(签字)：____________

合同签订日期：______年______月______日