关于其它合同的路灯安装合同下载，路灯安装合同范本，路灯安装协议，路灯安装施工协议书模板，路灯安装工程施工协议书，安装路灯合作协议书范本等问题，希望下文能帮到您。

在现代社会中,合同越来越受到人们的重视,合同的使用也越来越频繁,合同的订立也成为解决纠纷的最佳途径。下面是本网站的编辑为大家精心整理的路灯安装合同，希望对你有所帮助，更多内容可以点击首页获取哦，如您觉得文章不错还可以按住快捷键Ctrl+D收藏本网站，欢迎转发分享、复制、下载！

路灯安装合同 第1篇

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条：合同项目

合同共分两部分，第一：材料部分；第二，安装部分。材料部分。

安装部分安装路灯90套，铺设电缆_______米，安装开关箱_______只，安装路灯每套_______元，铺设电缆单价_______元，安装开关箱_______元，机械吊装费_______元，税费_______元，合计_______元。

以上费用总计：_______。

第二条施工准备

一、从合同签订之日起，甲方10日内提供基础施工图纸和其它图纸。

二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。

三、乙方的材料进场后，甲方将组织人员进行验收。

四、乙方承诺工程竣工后一年内的光源及线路、设备等均实行保修，灯杆保修期为3年，其费用由乙方负责。

第三条工程期限

一、本合同自_______年_______月_______日开始安装，至_______年_______月_______日完工。合同签订10日内，乙方材料全部进场交付甲方验收。

二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

第四条工程质量及验收办法

一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收，施工质量达到：优良。

二、验收办法：

1、乙方材料进场后书面通知甲方验收，甲方收到通知后七日内，对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查，检查必须达到合格标准要求。

2、材料验收合格后，乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试，安装、调试完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方收到通知七日之内对工程组织验收。

3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书，否则不得进场施工。

第五条付款方式

一、工程所需材料进场验收合格后10日内，甲方支付给乙方总材料款的50%。

二、工程安装验收合格后两月内，甲方支付给乙方工程款的90%。

三、其余10%的工程款，作为工程质量保证金，一年内无任何工程质量问题，甲方把剩余的工程款支付给乙方。

第六条解决争议的办法

双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。

第七条合同生效合同订立时间：合同订立地点：

本合同双方约定：合同订立双反签字盖章后生效，至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存两份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

_______年_______月_______日：

路灯安装合同 第2篇

供方：(以下简称甲方)。

需方：(以下简称乙方)。

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

1.商品名称、品牌、规格型号

1.1.双头，半截光型，总高度12m，外观见下图;两根钢管皆为白色，直径102mm，壁厚≥4.5mm;分别为：高12m，光源采用上海亚明产400W高压钠灯，灯头水平长度约1030mm;高10m，光源采用上海亚明产250W高压钠灯，灯头水平长度约830mm;两根钢管直插至底部法兰盘;底部蓝色部分高度1500mm，湖蓝色;颜色如图：白色加湖蓝。法兰盘厚度≥20mm，尺寸见附图。

2.商品质量标准

2.1.光源采用高压钠灯，平均寿命须达200小时以上，光源电器品牌：上海亚明的产品。

2.2.灯体为压铸铝成型外壳，经防腐蚀静电喷涂处理，表面光洁、无气孔无裂纹，灯具的.外壳厚度≥2.5mm,反射器采用高纯铝板成形后经表面阳极氧化处理，反射效率75%以上，抗老化，透光罩为5mm厚钢化玻璃。

2.3.灯具配光采用专业道路配光标准，迎风面面积0.45㎡以下，抗震等级达到3G，单灯补偿功率因数高于0.85(采用电子镇流器功率因数在0.95-0.98)，属高效节能产品。灯具具备良好的光学性能，反射器必须为路灯专用反射器。灯具须具备较好的防触电保护、防腐蚀性能等，灯具的平均使用寿命为20_年以上。

2.4.电器箱防护等级IP54，光源室防护等级达IP65级。

2.5.灯杆材质为优质低硅碳钢Q235钢板;经大型折弯机一次压摸成型，自动收口焊接，并经酸洗后，内外热镀锌防腐处理，表面静电喷塑而成，杆体壁厚≥4.5mm;带防盗检修门;须出具技术监督部门相应的检测报告，须携带检测报告原件，检测报告严禁伪造，一经发现视为违约处理;不含地笼，但需提供相关尺寸。

2.6.其他未注明项目的技术参数应该符合行业标准和国家有关标准、规范的要求。

3.商品单价、数量、合同金额

3.1.商品单价：4360元/套，此价格为含税、运输、装卸车、全部安装完成的综合单价。

3.2.商品数量：共36套，结算时以实际货到工地数量为准。

3.3.工程地点

4.1._市朝阳街道_工业园_路段西侧。

5.交货方式、完成时间。

5.1.交货方式

5.1.1.时间：

5.1.2.地点：

5.2.完成时间：

6.安装调试

6.1.供方负责安装调试及相关费用，安装调试过程中所发生的一切损坏、丢失等皆由供方负责，需方不负任何责任。

7.验收方法

7.1.依合同所定质量标准验收。

8.付款方式

8.1.合同生效后按合同总金额的30%定金;全部货到工地验收合格后定金转化为付款，并付至合同总金额的50%;安装调试完毕，验收合格后付至合同总金额的95%;剩余5%作为质保金，自产品验收合格起壹年内无质量等问题余款无息结清。供货方仍承担所有售后服务准则。

9.供方售后服务准则、维修承诺

9.1.正常情况下因产品的设计或生产的原因造成的产品部分或全部损坏，供方公司提供免费的维修服务，因产品已经使用的供方公司只免费提供产品在功能性的维修处理，不提供免费的外观维修处理。

9.2.保用期限：

9.3.现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，2天内到达现场，4天内修复故障，4天内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。

9.4.保修期限的界定：产品的保修期依验收合格之日起开始计算。

10.违约的认定及处理方式

10.1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价的违约金。

10.2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值_2_%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

10.3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

10.4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

10.5.在产品验收合格后的安装或调试期间，产品质量及外观损坏由供方负责。安装调试，验收合格后，因需方工地人员人为埙坏，由需方自担。

11.不可抗力

11.1.当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

11.2.合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

12.争议处理

12.1.本合同在执行中发生争议，签订合同双方应积极友好协商解决，不能协商解决时，可向____市人民法院提出诉讼。

13.其他

13.1.本合同经双方签字盖章后自动生效，一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：__________________

法定代表人(签字)：________________法定代表人(签字)__________________

代理人(签字)：__________________代理人(签字)：__________________

地址：________________________地址：________________________

邮编：________________________邮编：________________________

联系人：________________________联系人：_______________________

联系电话：________________________联系电话：________________________

传真：________________________传真：________________________

签订日期：_____年____月____日

路灯安装合同 第3篇

甲方：_______

乙方：_______

甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：

一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。

二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。

三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前_______天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。

四、乙方责任;

1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。

2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。

3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。

五、工程金额及付款方式：

1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。

2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30%的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。

3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。

六、施工与工期：

1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。

2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。

八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

路灯安装合同 第4篇

甲方：

乙方：

兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

1、施工内容

施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。

按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的 45% ;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% ;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的 97% ，剩余的 3% 作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

路灯安装合同 第5篇

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方向甲方提供路灯和光纤线安装工程项目达成如下协议，订立本合约，并约定有关条款如下：

第一条：工程名称：总库路灯改造项目

第二条：工程地点：公司总库区

第三条：工程内容：

1、乙方在甲方需求之时间内，按照有关要求完成路灯设备的安装及相应调试，使甲方正常使用。

第四条：合约总价：人民币：_______整。（_______元）

1、如果工程数量有所增加，按合约工程报价单办理追加。

2、由于设计变更，经甲方确认后所发生的费用，按第八条执行。

3、本条款所涉及本合约工程数量之增加，工程设计之变更，必须是因应甲方之需求，或事先得到甲方之书面同意方可实施。

第五条：工程款支付、结算方式：

1、合同签定后，甲方支付合同款的30%，即人民币：_______），作为项目启动款；工程安装完毕，系统调试正常后，甲方支付合同价款的60%，即人民币：_______）。

2、剩余10%在工程完成验收合格后15天内付清计人民币：

3﹑付款方式：由甲方开立即期支票或以电汇方式汇款至乙方帐户，汇款费用由乙方承担。

上述款项乙方需持合法合规的发票，按甲方的付款流程向甲方请款；

4﹑迟付款罚则：如甲方未能按合约规定付款，乙方有权停止施工直至甲方付款为止，若因此对工程进度产生延误影响的责任，由甲方完全承担。

5﹑本工程依实际工程总数量订定工程总价，因此乙方不得要求任何物价指数增减而调整工程总价。

6﹑上述合约金额均为包工的总价，并含工程设计、安装、调试及1年保固的费用、相关税项。

第六条：工程期限

1、工程期限为20天。

开工日期20xx年11月16日至20xx年12月08日前完工。

2、因故延期：因变更设计计划、调整工序及增减工程数量，工程数量增减而须延迟开工日期或延长、缩短完工期限者，须于事先由双方同意。因天灾人祸及法令限制确非乙方人力所能挽回；甲方相关工程未能按时完成，影响进场施工；甲方未按合约规定拨付工程款项；经甲方确认后，工期应相应顺延，甲方依照实际情况给予确认。

第七条：工程变更：甲方对本工程有随时变更设计计划、调整工序及增加工程数量的权利，乙方不得异议。对于因甲方原因增加工程数量，双方参照本合约所订单价计算增加；但不得以新增项目价格未议妥而擅自停工；因甲方变更设计计划、调整工序及增加工程数量，乙方必须废弃已完成工程的一部分，由甲方参照本合约所订单价计付给乙方。

第八条：施工管理

1、乙方对于工程所在地法规或条例应一律遵守。

2、施工期间乙方应于工作地点设置警告标志或加防护设施，对于工地附近公私财产的安全均应由乙方预为防范。

4、凡遇不适宜工作的天时，乙方应遵照甲方的指示将工作全部或一部份暂停，并须设法保护已经完成的工作免使损坏。

5、本工程在未经正式验收交付甲方接管前，所有已做工程以及存于工地的机械材料概由乙方负责保管与保护，凡一切损坏皆由乙方完全负责。

6、施工时严格要求工程品质符合国家标准，并确保工程安全。

7、乙方在施工过程中若造成建筑物破损或因施工需要进行挖墙开洞等动作，乙方有修复责任。

8、本工程施工期间，乙方应及时清理工地及由本工程产生的废料、垃圾、鹰架、工具等，以确保工地安全。本工程完工时，乙方应在验收前清理工地所有废料、什物等。乙方在工程完工后，应及时将乙方留存于工地之施工设备、未用材料等全部撤离工地。

10、本工程施工期间，甲方应当配合乙方施工，提供食宿等便利条件，在施工期间乙方接受甲方的管理，不得对损害甲方已有之建筑及财产。

第九条：工程监督：甲方可派人员监督工程。

第十条：检查与验收：

1、检查和返工：乙方应认真按照国家标准、规范和设计要求以及甲方依据合约发出的指令施工，随时接受甲方的检查及检验并为检查及检验提供便利的条件。乙方应按照甲方的合理要求返工、修改并承担自身原因导致之返工及修改费用。

2、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方应于十日内完成试用与验收程序。如不合格，乙方应根据甲方合理修改意见进行工程与资料修正，并承担由自身原因造成的修改费用，并重新提报竣工报告，如甲方逾期超过十日仍未办理验收则视同验收合格。

第十一条：售后服务及保固责任：

1、质量保固范围为承包范围内施工图纸等技术资料；本工程的质量保固期为一年，质量保固期自工程竣工验收合格之日起计算。

2、属于保固范围内的项目，在保固期内所发生的一切故障、损坏，只要不是因为甲方的故意、或基于法律所规定之不可抗力所造成的之状况，乙方在一个工作日内负责免费修护。保固范围内的项目，如因甲方故意、过失行为或天灾造成故障、损坏，乙方同意酌收甲方基本费用进行修护或。

3、保修期满，甲方可与乙方再次签署维护协议，乙方承诺每年维护费用不高于工程费用的10%。

第十二条：违约条款：

甲、乙其中一方违反合约之规定，致他方受有损害者，受损一方有权提出损害赔偿请求。但如违反合约规定是因为天灾人祸等人力所不能抗拒所致时，不在此限。

1、甲方责任：

①未能按合约的`规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

②工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的品质或其它问题由甲方承担责任。

③乙方验收通知书送达十个工作日内甲方不进行验收的，视为验收合格。

2、乙方责任：

①因乙方原因造成该工程逾期交付的，处逾期罚款，罚金按日处该工程项目工程款的千分之一计算。

②由于工程品质造成甲方及其它第三人损失的，乙方需承担相应责任。

第十三条：纠纷及仲裁：

双方因本合约之效力、履行各自义务，任何相关事项生异议时，应本诸最大诚意，依公平原则协商解决。凡因本合约引起的或与本合约有关的任何争议，经协商不能解决，双方约定由当地人民法院管辖。

第十四条：合约附则：

1、本合约自双方盖章之日起生效。

2、本合约一式二份，双方各执一份。具有同等法律效力。

3、本合约如有附件的，为本合约的一部分，具有同等法律效力。

4、本合约签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，签订补充协议，作为本合约的补充合约，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

有限公司（签章）

委托代表人：委托代表人：

地址：地址：

_______年_______月_______日：

路灯安装合同 第6篇

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装，合同的总金额19.5万元(含安全措施费)。

二、付款方式：甲方根据乙方的实际进度付进度款，在10月2日安装完成时付总合同款的40%，余款60%在验收合格后一次性付清。

三、施工总工期为18天，从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工，乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下，由于乙方的原因延误工期，或者质量达不到设计要求，乙方必须承担甲方的经济损失责任。

四、乙方在施工过程中一定要注意安全，切实做好防护措施，确保施工人员的安全，如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故，由乙方自行承担，甲方概不负责。

五、本合同一式贰份，经双方签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

路灯安装合同 第7篇

甲方： 河南省洛阳市市政工程处 乙方： 河南北方光电工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，根据2004年8月25日《×××路灯安装工程招标书》，参照2004年9月2日合同价格，经双方协商，签定本合同，共同遵守。

第一条 工程项目

合同共分二部分：第一是材料部分；第二是安装部分 材料部分

桂郴路延伸段工程清单

东华路增加部分工程清单

观前路墙头灯增加部分工程清单

安装部分

安装路灯48套，安装华灯2套，墙头灯10套，铺设电缆

1760米，安装开关箱2只，安装路灯每套150元，安装华灯每套200元，墙头灯每套20元，铺设电缆每米2元，安装控制箱200.00元/只，税收及其它1656元，计13296元。机械吊装费由业主承担。

以上合计：叁拾捌万叁仟玖佰叁拾陆元捌角（￥383936.8)。

第二条 施工准备

一、从合同签定之日起，乙方10日内提供基础施工图纸和其他相关图纸。

二、路灯基础和电缆管道由甲方根据乙方提供的图纸自建。 三、乙方材料进场后，甲方免费提供仓库储室。

四、乙方承诺工程竣工后一年内光源以及线路、设备等均实行保修，灯具、灯杆保修期为3年，其费用由乙方负责。

第三条 工程期限

一、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。

二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

三、如遇下列情况，工期可以顺延：

1、甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设（包括基础部分接地）。

2、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。

3、未按合同规定拨付工程款而影响施工。

4、人力不可抗拒的因数（如台风、水灾、地震以及其他自然原因等）而延误工期。

第四条 工程质量及验收办法

一、本工程质量经双方协商要求达到：优良。 二、验收办法

1、乙方材料进场后书面通知甲方验收。甲方收到通知后七日内，对工程所用材料按国颁标准随机抽样检查，相关费用由甲方承担。逾期视为合格。

2、材料验收合格后，乙方派出相关技术人员进场安装、调试结束后，书面通知甲方验收。甲方于收到通知七日内对工程验收，逾期视为合格。

3、乙方派出进场安装、调试的技术人员必须持有国家承认的相关资质证书，否则不得进场施工。

第五条 付款方式

一、工程所需材料进场验收合格后五日内，甲方支付给乙方总材料款50%。

二、工程安装验收合格后，甲方于2005年10月22日前共支付给乙方总工程款的96%。

三、另外3%工程款，作为质量保证金。一年内工程无质量问题，甲方一次性给乙方。其余1%在三年保修期满后7个工作日内付清。

四、如甲方逾期不能支付工程款，按同期银行、信用社贷款利率支付违约金。

第六条 解决争议的办法

双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量纠纷由甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。

第七条 合同生效

合同订立时间：  合同订立地点：

本合同双方约定：合同订立双方签字盖章后生效。至双方义务均履行完毕后终止。本合同一式四份（甲方执三份，乙方执一份）。

甲方（公章）： 乙方（公章） 住所：  住所： 法定代表人：  法定代表人： 委托代理人：  委托代理人： 电话：  电话： 传真：  传真： 开户银行： 开户银行： 帐户：  帐户： 邮编：  邮编：

路灯安装合同 第8篇

发包方：(以下称甲方)

承包方：(以下称乙方)

甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：

一、工程名称：

施工地点：

二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。

三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。

四、工程支付：工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。

五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准。

六、施工期限_____月，开工时间为_______年____月____日，竣工时间为_______年____月____日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的，工期可相应顺延。

七、施工安全责任：乙方在施工中应做好安全施工防护措施，杜绝安全事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付。

八、工程验收：乙方施工竣工后，应通知甲方组织相关人员对工程进行验收，甲方应该7日内对工程进行验收。验收不合格的乙方无条件返工。

九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。

十、违约责任：甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。

十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

路灯安装合同 第9篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

1.工程概况：

工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

2.工程承包范围：

承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

3.合同工期：

开工日期：___年___月___日

竣工日期：___年___月___日

合同工期总日历天数30天

4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20_》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20_》等国家工程质量验收规范的要求。

5.合同价款

金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

6.合同生效

6.1合同订立时间：

6.2合同订立地点：山东公路技师学院

6.3本合同双方约定之日起生效。

7.材料的采购、安装与验收问题。

7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

7.6做好施工现场协调工作

项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

8.质保期及售后服务规定：

8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

9.付款方式

合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。

当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;

②工程质量出现严重缺陷的;

③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

④不按约定提交竣工资料的;

以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

10.违约责任

10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

11其他事项

11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

发包人：(公章)____________承包人：(公章)____________

住所：______________________住所：________________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

委托代理人：________________委托代理人：________________

电话：____________________电话：____________________

传真：____________________传真：____________________

开户银行：____________________开户银行：____________________

帐号：________________________帐号：____________________________

邮政编码：____________________邮政编码：________________________

路灯安装合同 第10篇

甲方：

乙方：

兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

1、施工内容

施工长约、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。

按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的 45% ;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% ;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的 97% ，剩余的 3% 作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

路灯安装合同 第11篇

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1.工程名称;

2.工程地点;

3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)

4.工程保修期：工程验收交付使用起一年

二、工程期限

1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。

2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。

三、施工方案

(一)前期准备阶段

组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

(二)施工阶段

1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。

2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。

5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。

6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。

四、项目部组织机构及职责

1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。

4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。

5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。

6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。

7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。

8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。

五、施工进度计划及保证措施

进度计划：我公司计划于合同签订后个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。

保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务，我们采取的保证措施是：

(1)根据施工进度计划控制施工期;

(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;

(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;

(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;

(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;

(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;

(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;

(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;

六、工程造价及付款方式

1、工程总造价为人民币：

2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程%，其余货款%完工三个月内付清。

七、甲方责任及义务

1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。

2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。

3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

4、甲方应按时支付工程款。

八、乙方责任及义务

1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。

2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。

4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。

5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

路灯安装合同 第12篇

甲方：

乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂

甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。

一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为XXX结束。

二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。

三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。

四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出50%的违约赔偿给对方。

五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

日期：

【路灯安装合同（实用12篇）】相关文章：