关于其它合同的风管安装合同下载，风管安装合同范本，风管安装合同样本，风管管道安装合同范本，风管安装协议，风管安装合同安全由承包方负责等问题，希望下文能帮到您。

下边就是管道安装的有关合同 ,有需要的朋友请看一下。下面是本网站的编辑为大家精心整理的风管安装合同，希望对你有所帮助，更多内容可以点击首页获取哦，如您觉得文章不错还可以按住快捷键Ctrl+D收藏本网站，欢迎转发分享、复制、下载！

风管安装合同 第1篇

合同编号：FZ20xx-CB20xx-010

分包工程名称：

承 包人：

分包人：

签 订 日 期： 20xx 年 ８ 月12日

通风管道施工合同

承包方： （以下简称甲方）

分包方： （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合工程具体实际情况，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包方将通

风管道工程委托给分包方施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，签订本

合同。

一、工程概况:

1、工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程范围： 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程

二、工程内容：

1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

3、本工程完成后场地的清理。

三、承包方式：

包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

四、合同价款：

1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个，该综合单价已经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工（含外来人员综合保险、养老金、医疗保险金）、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。

五、工期

合同签订之日起 15 日历天内完成（已含各类国定假期、雨天、农忙季节），工期延

误的，按200元/天罚款，在进度款付款中扣除，非乙方原因造成的工期延误，在获得

甲方的认可后，工期顺延。

六、双方的责任和义务

1. 甲方责任：

1） 甲方创造施工所需的条件。

2） 甲方应参与工程质量和施工进度的监督。

3） 甲方应指派 为甲方代表，认真履行合同条款。

2. 乙方责任：

1） 乙方应按照双方商定的方案进行施工。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，并确保施工质量和施工进度。

2） 乙方所用材料应符合甲方要求。

3） 乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

4） 施工开始乙方应及时派技术人员进入工地现场，进行实地勘察并指挥现场施工。

七、工程质量及验收

1. 竣工验收，甲方在接到乙方申请报验后，一周内安排验收，验收合格后双方签署验收书。

2. 验收标准严格按照国家现行该行业验收标准。

3. 本工程的质量必须达到国家、行业的合格标准。

八、 付款方式：

1.甲方根据形象进度在乙方质量、工期、安全、文明施工、协调配合等方面均已达到甲方要求，并经甲方项目部及公司审核确认的情况下，于下月15日前支付实际完成工程量的 95 %；

2.本工程全部完成后在三个月内一次性付清全部余款。

九、 特别约定：

1. 因乙方所用材料及进行的安装施工质量存在问题，乙方要承担一切责任。

2. 乙方承诺：在投标报价中已经充分考虑了因本工程施工中的各种不利因素，放弃以此为由向甲方提出任何工期、费用索赔权利。 3. 乙方指定 为本合同的执行人，联系电话： ，负责双方的联系及传递

信息（含售后服务支持相关）。如改变联系人应提前5日书面通知甲方。

十、 安全生产

1. 用电设备严禁私接乱接，必须严格按安全操作规程作业。

2. 严禁上下垂直作业，防止重物坠落伤人。

3. 乙方违章操作出现安全事故一切责任由乙方承担。

十一、 违约责任

1. 乙方逾期竣工的，每逾期一天乙方应付给甲方违约金200元，以此类推（不超过合

同总额20%）。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2. 本合同签订后，若甲乙双方单方擅自解约，解约方按合同款20%赔付给对方（除不

可抗力的情况）。

十二、 合同争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。若不能友好解决，任何一方可

向浦江县人民法院起诉。

十三、 附则

1. 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本

合同具同等的法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程款付清后自动失效。

4. 合同附件：建设工程承发包安全管理协议、 廉政协议

甲方：浙江创业建设工程有限公司乙方：

法定代表或授权代理人： 法定代表或授权代理人： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：

邮编：邮编：

签约日期： 签约日期：

签约地点：

风管安装合同 第2篇

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就新风管道制作及安装等相关事宜达成了共识。特签订合同如下。

一、工程量

甲方将会所三楼新风工程和二楼部分工程承包给乙方，其工作量为：

1、三楼、二楼新风通风管道制作与安装

2、二台风机的安装

3、39个通风风口的制作与安装

4、39个蝶形阀门的安装

二、相关技术要求

1、新风通风管道用0.6MM镀锌板，管道口径为160*120CM

2、蝶形阀为矩形100KG

3、风口为双层百叶风口，并安装帆布软节

三、工期要求

工程期限为 天，即20年月 日交工。

四、工程价款

通风管道为每平方米 元（含安装费，按通风管道展开面积计算），按现场铺设实际用料平方米数计算；

风口每个为 元（含安装费）

蝶形阀每个为 元（含安装费）

此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

1、实行分期支付的付款方式，即双方签订合同之日，甲方向乙方支付材料费元；乙方将制作的通风管道运抵甲方施工现场后，甲方向乙方支付 元；余款待安装并调试合格后一个月内，甲方将余款一次性全部支付给乙方。

2、以人民币现金的方式支付。

六、违约责任

1、如果甲方不能按合同约定向乙方支付工程款，则视为甲方违约。甲方应承担违约责任，每天按工程总价款的1 % 向乙方支付违约金。

2、如果乙方不能按合同约定日期交工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的1 % 向甲方支付违约金。

七、其它约定

1、甲方应为乙方施工提供方便。

2、施工中，乙方应加强对员工的安全教育。一旦发生人身安全事故，其责任由乙方承担。

3、施工中，乙方应加强对现场设施、装修的'保护，如有损坏，照价赔偿。

4、若因工程量增加引起的工程设计变更，其工程费用另行计算。

5、因不可抗拒力原因造成合同不能履行，双方不承担任何责任。

6、此合同一式两份，双方各执一份。

甲方： 乙方：

签约代表人：

签约代表人： 年月 日

风管安装合同 第3篇

发包人全称： （以下简称：甲方）

承包人全称： （以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本。

一、 工程概况：

工程名称： （以下简称：本工程）;

工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

A、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1。5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、 合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为： 20xx年xx月xx日，竣工日期为： 20xx年xx月xx日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000。00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、 质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

① 建设强制性条文;

② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002;

④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002;

⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）;

⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）

⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）;

⑧ 盛市相关部门的各种规章制度;

⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000。00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

2、工程量的计量：

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0。000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）;

六、 违约保证金的收娶支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

七、 施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—88）。

2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59—86）。

3、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）。

4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）。

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

7、宿州市治安管理处罚条例。

八、 合同生效：

1、本合同订立时间：

2、订立地点：

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

风管安装合同 第4篇

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条：建筑消防设施概况：

(一)建筑名称： (二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。

(三)开工日期： 20xx年xx月xx日

竣工日期： 20xx年xx月xx日

第二条：图纸、预算交付

甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;

乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条：合同价款、拨款和结算

合同价款：

工程款支付：

(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款

(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的

(三)维修结束一年后 甲方付清余款。

第四条：双方责任

(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;

(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。

第五条：验收和工程质量

乙方在竣工后协助甲方组织验收;

工程质量：要求系统达到正常运行状态。

第六条：违约责任

(一)甲方责任

1、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。

(二)乙方责任

乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;

第七条：本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取( )的方式解决：

A向( )仲裁委员会申请仲裁。

B向( )人民法院提起诉讼。

第八条：如需担保，另立合同。

第九条：本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十条：本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十一条：其他

合同订立时间 20xx年xx月xx日

甲方(章)：

乙方(章)：

日期：

风管安装合同 第5篇

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：

二、检测项目：乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。

1、火灾自动报警及联动控制系统;

2、消火栓给水系统;

3、自动喷水灭火系统;

4、泡沫灭火系统;

5、气体灭火系统;

6、防排烟系统;

7、防火分隔设施;

8、火灾应急照明及疏散指示标志;

9、其他建筑消防设施：

三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

六、检测费用及支付方式、期限：

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。

1、由仲裁机关仲裁;

2、向法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

日期：

风管安装合同 第6篇

合同编号：FZ20xx-CB20xx-010

通风管道施工合同

分包工程名称：

承 包人：

分包人：

签 订 日 期： 20xx 年 ８ 月12日

通风管道施工合同

承包方： （以下简称甲方）

分包方： （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合工程具体实际情况，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包方将通

风管道工程委托给分包方施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，签订本

合同。

一、工程概况:

1、工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程范围： 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程

二、工程内容：

1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

3、本工程完成后场地的清理。

三、承包方式：

包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

四、合同价款：

1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个，该综合单价已

经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工（含外来人员综合保险、养老金、

医疗保险金）、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、

材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。

五、工期

合同签订之日起 15 日历天内完成（已含各类国定假期、雨天、农忙季节），工期延

误的，按200元/天罚款，在进度款付款中扣除，非乙方原因造成的工期延误，在获得

甲方的认可后，工期顺延。

六、双方的责任和义务

1. 甲方责任：

1） 甲方创造施工所需的条件。

2） 甲方应参与工程质量和施工进度的监督。

3） 甲方应指派 为甲方代表，认真履行合同条款。

2. 乙方责任：

1） 乙方应按照双方商定的方案进行施工。施工中严格执行施工规范、质量标准、

安全操作规程、防火规定，并确保施工质量和施工进度。

2） 乙方所用材料应符合甲方要求。

3） 乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

4） 施工开始乙方应及时派技术人员进入工地现场，进行实地勘察并指挥现场施工。

七、工程质量及验收

1. 竣工验收，甲方在接到乙方申请报验后，一周内安排验收，验收合格后双方签署验收

书。

2. 验收标准严格按照国家现行该行业验收标准。

3. 本工程的质量必须达到国家、行业的合格标准。

八、 付款方式： 1.甲方根据形象进度在乙方质量、工期、安全、文明施工、协调配合等方面均已达到

甲方要求，并经甲方项目部及公司审核确认的情况下，于下月15日前支付实际完成

工程量的 95 %；

2.本工程全部完成后在三个月内一次性付清全部余款。 九、 特别约定：

1. 因乙方所用材料及进行的安装施工质量存在问题，乙方要承担一切责任。

2. 乙方承诺：在投标报价中已经充分考虑了因本工程施工中的各种不利因素，放弃以此为由向甲方提出任何工期、费用索赔权利。 3. 乙方指定 为本合同的执行人，联系电话： ，负责双方的联系及传递

信息（含售后服务支持相关）。如改变联系人应提前5日书面通知甲方。

十、 安全生产

1. 用电设备严禁私接乱接，必须严格按安全操作规程作业。

2. 严禁上下垂直作业，防止重物坠落伤人。

3. 乙方违章操作出现安全事故一切责任由乙方承担。

十一、 违约责任

1. 乙方逾期竣工的，每逾期一天乙方应付给甲方违约金200元，以此类推（不超过合

同总额20%）。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2. 本合同签订后，若甲乙双方单方擅自解约，解约方按合同款20%赔付给对方（除不

可抗力的情况）。

十二、 合同争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。若不能友好解决，任何一方可

向浦江县人民法院起诉。

十三、 附则

1. 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本

合同具同等的法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程款付清后自动失效。

4. 合同附件：建设工程承发包安全管理协议、 廉政协议

甲方：浙江创业建设工程有限公司乙方：

法定代表或授权代理人： 法定代表或授权代理人： 联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：

邮编：邮编：

签约日期： 签约日期：

签约地点：

风管安装合同 第7篇

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。

一、工程概况：

1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程;

2、工程地点：新邵县文化路;

3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包 施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防 方面的关系处理属于交钥匙工程。

二、承包施工范围：

1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;

2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中 心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)

3、消火栓系统;

4、喷淋系统;

5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消 防广播、电话及控制线路等);

6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;

7、消防电梯系统相关消防控制线路;

8、防火卷帘门设备及控制线路;

9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统;

二、承包单价：

综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.

四、工期：以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为 天。如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款500元/天。

五、资质：乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符合设计和国家标准。

六、付款方式：

1、材料进场经验收合格后支付材料进价款的70%。每月25号按照完成的工程进度支付工程款。

2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%：

3、出具消防验收合格证付至工程款的95%。

七、工程质量：

乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准，施工确保工程质量达到合格。

八、文明施工安全及质保：

乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工，如出现安全问题由乙方全权负责;要做到工完场清，不准打架斗殴，每违反一次罚款500元。质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的5%，保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。如果是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具税票。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

【风管安装合同（集锦7篇）】相关文章：